Строки позовної давності

Підстава для застосування

строку позовної давності

Строк позовної давності

Стаття нормативного документа

Загальна позовна давність

3 роки¹

Ст. 257 ЦКУ

За видами договорів

Договір дарування

Розірвання договору

1 рік

Ст. 728 ЦКУ

Договір підряду на капітальне будівництво²

виявлення недоліків некапітальних конструкцій

1 рік з дня прийняття роботи замовником при виявленні недоліків за звичайного способу прийняття роботи

Абз. 2 ч. 3

ст. 322 ГКУ

2 роки з дня прийняття роботи замовником, коли недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи

виявлення недоліків капітальних конструкцій

3 роки з дня прийняття роботи замовником при виявленні недоліків за звичайного способу прийняття роботи

Абз. 3 ч. 3

ст. 322 ГКУ

10 років з дня прийняття роботи замовником, коли недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи

відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій

30 років з дня прийняття роботи замовником

Абз. 4 ч. 3

ст. 322 ГКУ

Договір підряду на проведення проектних і дослідницьких робіт

відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту

10 років з дня прийняття побудованого об’єкта

Ч. 5 ст. 324 ГКУ

відшкодування замовнику збитків, завданих протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень

30 років з дня прийняття побудованого об’єкта

Договір поруки

припинення договору

після закінчення строку, встановленого в договорі поруки

Ч. 4 ст. 559 ЦКУ

6 місяців з дня настання строку виконання основного зобов’язання, якщо кредитор не пред’явить вимоги до поручителя

1 рік з дня укладення договору поруки, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя

Договір оренди (найму)

щодо вимог по відшкодуванню наймодавцю збитків у зв’язку з пошкодженням речі

1 рік з моменту повернення речі наймачем

Ст. 786 ЦКУ

щодо вимог по відшкодуванню наймачеві витрат на поліпшення речі

1 рік з моменту припинення договору найму

Договір побутового підряду

вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором

10 років з моменту прийняття роботи, якщо такі недоліки можуть становити небезпеку для життя або здоров’я замовника

Абз. 7 ч. 3 ст. 10 Закона Украины «О защите прав потребителей» от 12.05.91 г. № 1023-XII

2 роки з дня прийняття виконаної роботи у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором

Інші строки позовної давності

Стягнення неустойки (штрафу, пені)

1 рік

П. 1 ч. 2 ст. 258 ЦКУ

6 місяців з юридичних осіб суб'єктів господарювання

Ст. 232 ГКУ

Спростування недостовірної інформації, розміщеної у засобах масової інформації

1 рік з дня розміщення відомостей у засобах масової інформації або з дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості

П. 2 ч. 2 ст. 258 ЦКУ

Переведення на співвласника прав та обов’язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності

1 рік

П. 3 ч. 2 ст. 258 ЦКУ, ч. 4 ст. 362 ЦКУ

Виявлення недоліків купленого товару

1 рік з дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку

Ст. 681 ЦКУ

6 місяців з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених йому товарів

Ч. 8 ст. 269 ЦКУ

Перевезення вантажу, пошти

1 рік з моменту, що визначається відповідно до транспортних кодексів (статутів)

Ст. 925 ЦКУ

Оскарження дій виконавця заповіту

1 рік

Ст. 1293 ЦКУ

Визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману

5 років

Ч. 3 ст. 258 ЦКУ

Вимоги про застосування наслідків недійсного правочину, якщо її недійсність встановлена законом

10 років

Ч. 4 ст. 258 ЦКУ

Строки позовної давності із Сімейних правовідносин

До вимог про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу

3 роки від дня, коли один із співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності

Ч. 2 ст. 72 СКУ

До вимоги про визнання батьківства

1 рік від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство

Ч.2 ст. 129 СКУ

До вимоги матері про внесення змін до актового запису про народження дитини

1 рік від дня реєстрації народження дитини

Ч. 3 ст. 138 СКУ

До вимоги про визнання материнства

1 рік від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися, що є матір'ю дитини

Ч. 3 ст. 139 СКУ

Строки позовної давності із Трудових правовідносин

У справах про порушення прав працівника

3 місяці з дня, коли працівник дізнався 

або повинен був дізнатися про порушення свого права

Ч. 1 ст. 233 КЗпПУ

У справах про звільнення працівника

1 місяць з дня вручення копії наказу про
звільнення або з дня видачі трудової книжки

Ч. 1 ст. 233 КЗпПУ

У справах щодо стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації

1 рік з дня виявленої заподіяної працівником шкоди

Ч. 3 ст. 233 КЗпПУ

Строки позовної давності із Адміністративних правовідносин

Давність виконання постанов про накладення адміністативних стягнень (штрафи ДАІ)

3 місяці з дня винесення

Ст. 303 КУпАП

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи

6 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Ч. 2 ст. 99 КАСУ

У справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби

1 місяць

Ч. 3 ст. 99 КАСУ

Якщо законом передбачена можливість досудового порядку  вирішення спору і позивач скористався цим порядком

1 місяць з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.

Ч. 4 ст. 99 КАСУ

Для звернення до адміністративного суду щодо оскарження  рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів

1 місяць

Ч. 5 ст. 99 КАСУ

За вимоги про відшкодування ядерної шкоди (справи інвалідів Чорнобиля)

30 років з моменту виникнення ядерного інциденту

Стаття VІ Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, до якої приєдналася Україна 12.07.1996 р.